1. Geltungsbereich

Diese AGB gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen der Dach & Solar Lange GmbH (im Folgenden: „Auftragnehmer“) und ihren Kunden (im Folgenden: „Auftraggeber“).

Sie gelten sowohl für Verbraucher (§ 13 BGB) als auch für Unternehmer (§ 14 BGB), soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

Es gelten ausschließlich unsere AGB.

2. Vertragsgrundlagen

Für Bauleistungen (z. B. Dach-, Abdichtungs- oder PV-Arbeiten) kann zusätzlich die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B (VOB/B) gelten, wenn sie ausdrücklich mit dem Auftraggeber vereinbart wurde.

Bei Verträgen mit Unternehmern gelten ergänzend die Bestimmungen der VOB/B in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung.

Bei Verbrauchern gilt die VOB/B nur, wenn dies ausdrücklich und individuell vereinbart wurde.

Soweit Regelungen der VOB/B und dieser AGB voneinander abweichen, gilt die individuell getroffene Vereinbarung vorrangig.

3. Angebote und Preise

Unsere Angebote sind freibleibend und ab Ausstellungsdatum 3 Monate gültig.

Preisangaben verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer; am Angebotsende wird der Bruttobetrag ausgewiesen.

Materialpreise können bei nachgewiesenen, außergewöhnlichen Preissteigerungen angepasst werden, sofern zwischen Angebotsabgabe und Ausführung mehr als 3 Monate liegen.

4. Ausführungsfristen und Behinderungen

Die Ausführungsfristen ergeben sich aus Angebot oder Auftragsbestätigung.

Verzögerungen durch Witterung, Materialengpässe oder höhere Gewalt verlängern die Fristen angemessen.

5. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat ungehinderten Zugang zur Baustelle sicherzustellen, erforderliche Genehmigungen einzuholen und notwendige Versorgungsanschlüsse (Strom, Wasser) bereitzustellen.

6. Leistungsausführung

Die Ausführung erfolgt fachgerecht nach dem Stand der Technik sowie unter Beachtung aller geltenden Normen, Vorschriften und Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

7. Abnahme

Die Abnahme erfolgt schriftlich oder konkludent (z. B. durch Nutzung oder Zahlung).

Geringfügige Mängel berechtigen nicht zur Abnahmeverweigerung.

8. Zahlungsbedingungen / Abschlagszahlungen

Sofern nicht anders vereinbart, ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 5 Kalendertagen nach Zugang der Rechnung ohne Abzug fällig.

Bei größeren Aufträgen können Abschlagszahlungen nach Baufortschritt gemäß § 632a BGB verlangt werden.

Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen gemäß § 288 BGB.

9. Gewährleistung und Mängelansprüche

• BGB: 5 Jahre bei Werkleistungen am Bau.
• VOB/B (sofern vereinbart): 4 Jahre bei Bauleistungen.

Mängel sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Bei berechtigten Mängeln erfolgt Nachbesserung oder Ersatz nach Wahl des Auftragnehmers.

10. Haftung

Wir haften nur für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

11. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

12. Wartungs- und Inspektionsverträge

Für separat abgeschlossene Wartungs- oder Inspektionsverträge gelten ergänzend die jeweiligen Vertragsbedingungen.

Ohne Wartungsvertrag übernehmen wir keine Verantwortung für die dauerhafte Funktion installierter Bauteile.

13. Widerrufsrecht (nur für Verbraucher)

Wird der Vertrag außerhalb unserer Geschäftsräume geschlossen (z. B. bei Ihnen zu Hause), haben Sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht nach § 355 BGB.

Eine gesonderte Widerrufsbelehrung wird in diesem Fall ausgehändigt.

14. Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen.

Details sind unserer Datenschutzerklärung zu entnehmen.

15. Gerichtsstand

Für Unternehmer ist Gerichtsstand Gelsenkirchen.

Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Regelungen.

16. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Stand: August 2025